第1篇 裝飾裝修合同
閱讀小貼士：本篇共計2856個字，預計看完需要8分鐘，共有282位用戶收藏，16人推薦！
委托方(甲方)：
承接方(乙方)：
甲、乙雙方經(jīng)友好洽談和協(xié)商，甲方委托乙方進行裝修裝飾。為保證工程順利進行，根據(jù)國家有關法律規(guī)定，特簽訂本合同(包括本合同附件和所有補充合同)，以便共同遵守。
第一條：工程概況
1、工程地址：__ __
2、工程概況： 等
裝飾面積_364_平方米。
3、施工內(nèi)容：拆除、清運、裝飾改造等項目。
4、委托方式：_包工包料 。
5、工程開工日期：_20xx_年_12_月_2日
6、工程竣工日期：20xx年12月28日
7、工程總天數(shù)：27天
第二條：工程價款(人民幣：元)
工程價款(金額大寫)_ _元。(以實際結(jié)算為準)
第三條：質(zhì)量要求
1、工程使用主要材料的品種、規(guī)格、名稱，經(jīng)雙方認可。
2、工程驗收標準， 合格 。
3、施工中，甲方如有特殊施工項目或特殊質(zhì)量要求，乙方應按照甲方的要求完成，甲方應支付因此增加的費用。
4、凡由甲方自行采購的材料、設備，產(chǎn)品質(zhì)量由甲方自負，但乙方應當及時提出專業(yè)的合理意見，如甲方自行采購的材料、設備有明顯的質(zhì)量問題，
乙方?jīng)]有提出異議的，乙方應當對因此造成的損失承擔_1__%的賠償責任;施工質(zhì)量由乙方負責。
5、甲方如自聘工程監(jiān)理，須在工程開工前通知乙方，以便于工作銜接。
6、施工中，甲方有權隨時對乙方的工程質(zhì)量進行監(jiān)督和檢查，如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，甲方有權要求乙方返工重做，檢查和返工費由乙方承擔，工期不變。甲方對乙方的施工提出修改建議，乙方應當按照甲方的要求辦理。
第四條：材料供應
1、乙方須嚴格按照國家有關規(guī)定、甲方要求進行材料采購。
2、乙方提供的材料、設備如不符合質(zhì)量要求，或規(guī)格有差異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的損失均由乙方負責。
3、甲方負責采購供應的材料、設備，應該是符合設計要求的合格品，并應按時供應到現(xiàn)場。材料經(jīng)乙方驗收后，由乙方負責保管，保管費甲方承擔。
第五條：付款方式
1、合同一經(jīng)簽訂，甲方即應付工程價款的_20_%作為預付款;當項目完成一半時，甲方即支付工程價款的_50_%;項目完工后，甲方即支付工程價款的_15_%。甲方工程竣工驗收合格并且乙方向甲方交付全部工程后，甲方支付至工程總價款的_95_%。余款作為工程質(zhì)量保證金，質(zhì)保期滿后，甲方一次性付清。質(zhì)保期為壹年，自甲方工程竣工驗收合格之日起計算。
2、付款要求 按合同要求支付
3、付款時間 按合同約定時間
4、甲方工程竣工驗收合格，乙方立即向甲方辦理移交竣工資料手續(xù)。雙方?jīng)Q算后，甲方除質(zhì)保金外，付清其他工程價款，乙方應按甲方要求及時開具合法的統(tǒng)一發(fā)票。工程施工中如有項目增減或需要變動，要簽訂變更洽商單，待項目完工時一并結(jié)算。
第六條：工程工期
1、在施工中，因工程質(zhì)量問題、雙方意見不一而造成停工，均不按誤工或延遲工期論處，雙方應主動要求有關部門調(diào)解或仲裁部門協(xié)調(diào)、處理，盡快解決糾紛，以繼續(xù)施工。
2、由于工期緊，甲方應給乙方適當?shù)内s工措施費。
第七條：工程驗收
1、工程質(zhì)量驗收，除隱蔽工程需分段驗收外，待工程全部結(jié)束后三日內(nèi)，乙方應書面通知并組織甲方進行竣工驗收。經(jīng)甲方驗收合格，乙方向甲方移交全部工程，雙方辦理工程結(jié)算手續(xù)。
2、乙方書面通知甲方進行工序驗收及竣工驗收后，甲方應在三天內(nèi)前來驗收，逾期視為甲方自動放棄權利并視為驗收合格，如有問題，甲方自負責任。甲方自行搬進入住，視為驗收合格。
3、甲方如不能在乙方指定時限內(nèi)前來驗收，應及時通知乙方，另定日期。但甲方應承認工序或工程的竣工日期，并承擔乙方的看管費和相關費用。
第八條：其他事項
1、甲方
1.1、必須提供經(jīng)物業(yè)管理部門認可的房屋平面圖及水、電、氣線路圖，或由甲方提供房屋平面圖及水、電、氣線路圖，并向乙方進行現(xiàn)場交底。
1.2、二次裝飾工程，應全部騰空或部分騰空房屋，清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設物等，須采取必要的保護措施，均需與乙方辦理手續(xù)和承擔費用。
1.3、如確實需要拆、改原建筑物結(jié)構(gòu)或設備、管線，應向所在地房管部門辦理手續(xù)，并承擔有關費用。施工中如需臨時使用公用部位，應事先取得相鄰方及物業(yè)管理部門的同意。
2、乙方
2.1、應主動出示企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、會員證書或施工資質(zhì);如是下屬分支機構(gòu)，也須有上級公司出具的證明;經(jīng)辦業(yè)務員必須有法人代表的委托證書。
2.2、指派(姓名)_全冏_為乙方工地代表，負責合同履行，并按合同要求組織施工，保質(zhì)保量地按期完成施工任務。
2.3、負責施工現(xiàn)場的安全，嚴防火災、佩證上崗、文明施工，并防止因施工造成的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等事故發(fā)生而影響他人。萬一發(fā)生，必需盡快負責修復或賠償。
2.4、嚴格履行合同，實行信譽工期，如果因延遲完工，如脫料、窩工或借故誘使甲方墊資，舉查后均按違約論處。
2.5、在施工范圍內(nèi)承擔保修責任，保修期自工程竣工甲方驗收入合格之日算起，為 12個月。
2.6、乙方負責乙方工人的文明安全施工，如乙方工人發(fā)生事故造成任何人身損害或財產(chǎn)損失的，由乙方承擔全部責任，如因此給甲方造成損失的，乙方應予以賠償。
2.7、未經(jīng)甲方同意，乙方不得擅自將工程轉(zhuǎn)包或分包。
第九條：違約責任
1、合同生效后，在合同履行期間，擅自解除合同方，應按合同總金額的1%作為違約金付給對方。因擅自解除合同，使對方造成的實際損失超過違約金的，應進行補償。
2、甲方在應付款日期不付款是違約行為，乙方有權在逾期_7_日后停止施工。驗收合格未結(jié)清工程價款時，不得交付使用。
3、甲方未按本合同規(guī)定期限預付工程價款的，每逾期一天按未付工程價款額的 1 %支付給乙方。
4、如果因乙方原因而延遲完工，每日按工程價款的 1 %作為違約金支付給甲方。如果因甲方原因而延遲完工，每延遲一日，以工程價款的 1%作為誤工費支付給乙方。
5、由甲方自行挑選的材料、設備，因質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量和工期，其返工費由甲方承擔，工期順延。
6、施工中如果因甲方原因要求重新返工的，或因甲方更改施工內(nèi)容而延誤工期的，均需甲方簽證，工期順延，如因乙方的原因造成返工，由乙方承擔責任，工期不變。
7、施工中，甲方未經(jīng)乙方同意，私自通知施工人員擅自更改乙方施工內(nèi)容所引起的質(zhì)量問題和延誤工期，甲方自負責任。
第十條：爭議解決
1、本合同履行期間，雙方如發(fā)生爭議，在不影響工程進度的前提下，雙方應協(xié)商解決?；驊{本合同和乙方開具的統(tǒng)一發(fā)票向 工程所在地 行業(yè)協(xié)會投訴。
2、當事人不愿通過協(xié)商、調(diào)解解決，或協(xié)商、調(diào)解解決不成時，可以選擇一下第 10.2.2 種方式解決：
10.2.1 按照本合同約定向 仲裁委員會申請仲裁。
10.2.2 向工程所在地法院提起訴訟。
第十一條：合同的變更和終止
1、合同經(jīng)雙方蓋章簽字生效后，雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更合同的內(nèi)容，應經(jīng)雙方協(xié)商一致后重新簽訂補充協(xié)議。如需終止合同，提出終止合同的一方要以書面形式提出，應按合同總價款的 1 %交付違約金，并辦理解除合同手續(xù)。
2、施工過程中任何一方提出終止合同，須向另一方以書面形式提出，經(jīng)雙方同意辦理清算手續(xù)，訂立終止合同協(xié)議后，可視為本合同解除。
第十二條：合同生效
1、本合同和合同附件自雙方蓋章，簽字后生效。
2、補充合同與本合同具有同等的法律效力。
3、本合同一式 四 份，甲方 二 份，乙方 二 份。
甲方：(蓋章) 乙方：(蓋章)
法定代表人： 法定代表人： 委托代表人： 委托代表人： 日期： 日期：
電話： 電話：
開戶銀行： 開戶銀行：
帳號： 帳號：
第2篇 裝飾裝修合同
閱讀小貼士：本篇共計1374個字，預計看完需要4分鐘，共有220位用戶收藏，11人推薦！
發(fā)包方(簡稱甲方)：__________
承包方(簡稱乙方)：__________
根據(jù)《中華人民共和國民法典》及相關法律、法規(guī)的規(guī)定，甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上，為保證工程順利進行，結(jié)合本工程的具體情況，經(jīng)友好協(xié)商簽訂本合同(包括本合同附件和所有補充合同)，以資共同遵守。
一、工程概況
1、工程地點：__________
2、住房結(jié)構(gòu)：________________房型 ______房 ______廳 ______套，施工面積 ______平方米。
3、裝飾施工內(nèi)容：__________詳見附件一《裝飾施工內(nèi)容表》。
4、承包方式：__________________(包工包料、清包工、部分承包)。
5、工期：________________自________年______________月________日開工，至________年________月________日竣工，________工期________天。
二、工程價款及結(jié)算的約定
1、工程總價款：__________￥_________元，大寫(人民幣)：__________________________詳見本合同裝修工程報價單。
2、工程款付款方式按下列方式支付：__________
第一次，對預算設計認可簽訂合同之日。支付10000元訂金，第二次付款時扣除
第二次，合同簽定后開工前支付工程總造價50%，合計_________元
第三次，施工過程中______工期進度過半______支付工程總造價40%，合計_________元
第四次______竣工驗收當天______支付工程總造價10%______合計_________元
(5)工程保修期兩年。工程款全部結(jié)清后，甲、乙雙方簽訂《工程保修單》，保修期從竣工驗收簽章之日起算。
三、關于工程質(zhì)量及驗收的約定
1、本工程由________方設計施工方案。
2、甲方提供的材料、設備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量，其返工費由甲方承擔，工期順延。由于乙方原因造成質(zhì)量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不變。
4、在施工過程中，甲方提出設計修改意見及增減工程項目時須提前與乙方聯(lián)系，雙方同意后，方能進行該項目的施工、由此影響竣工日期，甲、乙雙方商定。
5、工程驗收甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續(xù)，甲方不能按預約規(guī)定日期參加驗收，由乙方組織人員進行驗收，甲方應予承認。事后，若甲方要求復驗，乙方應按要求辦理復驗。若復驗合格，其復驗及返工費用由甲方承擔，工期也予順延。
6、工程竣工：__________乙方應提前三天通知甲方驗收，甲方應自接到通知三日內(nèi)組織驗收。如甲方在規(guī)定時間內(nèi)不能組織驗收須及時通知乙方，另定驗收日期。
四、有關安全生產(chǎn)和防火的約定
甲方提供的施工圖紙或做法說明及施工場地應符合防火、防事故的要求，主要包括電氣線路、煤氣管道、自來水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應采取必要的安全防護和消防措施，保障作業(yè)人員及相鄰居民的安全，防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故發(fā)生。如遇上述情況發(fā)生，屬甲方責任，甲方負責和賠償屬于乙方責任的，乙方負責修復和賠償。
五、違約責任
1、由于甲方原因?qū)е卵悠陂_工或中途停工，甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失，每停工一天，甲方付乙方________元甲方未按合同的約定付款的，每逾期一天，支付_______元違約金。
2、由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的______________%向甲方支付違約金。
六、糾紛處理方式
雙方如對合同執(zhí)行發(fā)生爭議，應通過友好協(xié)商解決，如協(xié)商無效的，可以提交人民法院訴訟。
七、合同的變更和解除
合同經(jīng)雙方簽字生效后，雙方必須嚴格遵守。
本合同一式______份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。合同附件為本合同的組成部分。
甲方(簽章)：__________
電話：__________
乙方(簽章)：__________
電話：__________
簽訂地點：__________
簽訂日期：________________年______月______日
第3篇 裝飾裝修合同
閱讀小貼士：本篇共計947個字，預計看完需要3分鐘，共有224位用戶收藏，19人推薦！
民事起訴狀
原告：陜西某裝飾工程有限公司。
地址：陜西省*市*路*大廈*座*室。
法定代表人：趙某某，職務：總經(jīng)理。
聯(lián)系電話：18**********.
第一被告：西安某二手車經(jīng)銷有限公司。
地址：西安市*區(qū)*寨*莊*區(qū)*號。
法定代表人：宋某，職務：執(zhí)行董事兼總經(jīng)理
聯(lián)系電話：02*-********,18*********。
第二被告：宋某，男，漢族，19**年*月*日出生，住西安市*區(qū)*小區(qū)*號樓*層*室，身份證號：61****************。
聯(lián)系電話：13*********，13*********。
訴訟請求：
1、請求判令兩被告向原告支付工程款1328936.7元及逾期利息66446.83元（暫計至2015年7月2日）；
2、本案訴訟費用由兩被告全部承擔。
事實與理由：
第二被告系第一被告股東兼法定代表人，2014年6月8日，因第一被告尚在設立之中，故第二被告與原告簽訂了一份《工程裝修承包合同》，合同中約定，原告承包*寨工業(yè)園車行即第一被告營業(yè)場所裝修工程。依據(jù)當時的工程設計圖紙計算的預算價為1246781元，經(jīng)優(yōu)惠后的合同造價為120萬元，如被告要求增加或減少工程項目，工程總造價相應增減；工人及材料進場一周內(nèi)，被告支付合同總造價40%，工期過半，再支付合同總造價40%，工程完工7日內(nèi)，付足到工程總造價的97%。若出現(xiàn)被告不能按期付工程進度款，供材料未按時到位或提出設計圖紙修改等情形之一，工期相應順延。合同簽訂后，原告按照約定于2014年6月9日正式進場施工，施工過程中，被告就工程設計圖紙進行了多次變更，工程于2014年8月20日竣工，第一被告也于2014年8月26日投入營業(yè)使用。該工程合同預算價為120萬元，增項部分造價為1135172.7元，減項部分價值為106236元，工程決算總價為2228936.7元。2014年6月14日至2014年8月20日，第一被告股東惠某某、方某某累計向原告支付工程進度款90萬元，合同期間被告并未按約定支付進度款，目前仍欠原告工程款1328936.7元。2014年10月，原告向被告直接送達了決算書，被告并未提出異議，原告于2015年6月5日再次向被告郵寄送達了工程總價決算書。原告多次找兩被告要求支付工程款，但兩被告均置之不理，不予支付。
基于以上事實，原告認為，在第一被告設立期間，第二被告與原告為建設營業(yè)場所而簽訂的《工程裝修承包合同》是雙方真實意思表示，該合同合法有效。被告拒不履行付款義務的行為，屬于嚴重違約。為維護原告的合法權益，依照相關法律之規(guī)定，依法提起訴訟，請求人民法院判如所述。
此致
西安市*區(qū)人民法院
具狀人：陜西某裝飾工程有限公司
年月日
第4篇 裝飾裝修合同
閱讀小貼士：本篇共計5741個字，預計看完需要15分鐘，共有255位用戶收藏，10人推薦！
裝飾裝修工程施工合同
發(fā)包方（甲方）
承包方（乙方）
按照《中華人民共和國合同法》、建設部《建筑裝飾裝修管理規(guī)定》和《深圳市家庭居室裝修管理規(guī)定》，結(jié)合本工程實際情況，遵守平等、自愿、公平和誠實信用原則，經(jīng)雙方協(xié)商達成如下協(xié)議：
1、
1、工程概況
1． 1． 1 工程名稱：
1． 1． 3 承包內(nèi)容：本合同附件《工程預算書》或《工程項目一覽表》列出的項目以及以下內(nèi)容：
1． 1． 4 承包方式：
□包工包料； □包工部分包料； □包工不包料
1． 1． 5 工期：
開工日期：2xx年月日
竣工日期：2xx年月日
總?cè)諝v天數(shù)：天
1． 1． 6 工程質(zhì)量：
1． 1． 7 合同價款（人民幣大寫）：
¥ （含稅）
2、
2、 雙方工作
2．1 甲方工作
2．1．1 甲方于開工前天，應向乙方提供已經(jīng)確認的施工圖紙?zhí)祝ɑ蜃鞣ㄕf明份），并向乙方進行現(xiàn)場交底。
2．1．3 清除影響施工的障礙物，對只能部分清空的房屋中所滯留的家具、陳設等采取保護措施。
2．1．4提供原始水電線路圖紙及裝飾裝修地點鑰匙。
2．1．5指派為甲方駐工地代表，負責對工程質(zhì)量、進度進行監(jiān)督檢查，辦理驗收、變更、登記手續(xù)和其他事宜。
2．1．6 委托為工程監(jiān)理，監(jiān)理工程師姓名：。甲方應在開工前將監(jiān)理工程師的職責、監(jiān)理范圍以書面形式通知乙方。
2．1．7 如確實需要拆改原建筑物結(jié)構(gòu)或設備管線，負責到有關部門辦理相應審批手續(xù)。甲方未辦理裝修的任何手續(xù)，擅自同意拆改原有建筑物結(jié)構(gòu)或設備管線，由此發(fā)生的損失或事故（包括罰款），由甲方負責并承擔由此造成的經(jīng)濟損失。
2．1．8 負責保護好周圍建筑物及裝修、設備管線、古樹古木、綠地等不受損壞，并承擔相應費用。
2．1．9 協(xié)調(diào)有關部門做好現(xiàn)場保衛(wèi)、消防、垃圾處理等工作，并承擔相應費用。
2．1．10 知會鄰里在施工期間產(chǎn)生的灰塵和噪音可能對其生活和工作環(huán)境造成的影響，協(xié)調(diào)關系獲得理解并承擔相應責任。
2．1．11 煤氣改造、有線寬頻網(wǎng)絡等工作須由甲方與有關部門配合施工。
2.2乙方工作
2．2．1 由乙方負責設計的工程，乙方提供主要部分的設計效果圖、平面布置圖、水電改造圖、天花布置圖、地面鋪設圖及其他施工圖紙。并組織施工圖紙或作法說明的現(xiàn)場交底。由甲方負責設計的工程，參加甲方組織的施工圖紙或作法說明的現(xiàn)場交底。
2．2．2 擬定施工方案和進度計劃，交甲方審定。
2．2．3 嚴格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、防火安全和環(huán)境保護規(guī)定。嚴格按照圖紙或作法說明進行施工，做好各項質(zhì)量檢查記錄。
2．2．4 指派為乙方駐工地代表，負責履行合同，組織施工，按期保質(zhì)保量完成施工任務，解決由乙方負責的各項事宜。
2．2．5 甲方直接發(fā)包的工程，乙方有義務配合其他施工方施工，以保證工程質(zhì)量及工程的順利完成。
2．2．6 乙方有義務事先告知甲方未知的與本工程質(zhì)量相關的事項，如乙方知道或根據(jù)經(jīng)驗應該知道的有關質(zhì)量問題而未告知甲方，則造成的損失由乙方承擔。
2．2．7 依據(jù)《深圳市家庭居室裝修管理規(guī)定》第十四條規(guī)定，乙方應辦理交納施工入場裝修押金。
2．2．8 遵守國家或地方政府及有關部門對施工現(xiàn)場管理的規(guī)定，妥善保護好施工現(xiàn)場周圍建筑物、設備管線等不受破壞，做好施工現(xiàn)場保衛(wèi)和垃圾的清運工作，處理好由于施工帶來的擾民問題及與周圍單位（住戶）的關系。
2．2．9 施工中未經(jīng)甲方同意或有關部門批準，不得隨意拆改原建筑物結(jié)構(gòu)及各種設備管線。未經(jīng)甲方同意，乙方擅自拆改原有建筑物結(jié)構(gòu)或設備管線，由此發(fā)生的損失或事故（包括罰款），由乙方負責并承擔損失。
2．2．10 乙方在施工中應妥善保管甲方堆放在現(xiàn)場的家私、陳設以及工程成品；工程竣工未移交甲方之前，負責對現(xiàn)場的一切設施和工程成品進行保護。
2．2．11 乙方未按照工程施工規(guī)范及環(huán)保要求裝修造成的環(huán)境污染，乙方有治理的責任。
2．2．12 參加竣工驗收，編制工程結(jié)算。
3、
3、工期
3．1 甲方要求比合同約定的工期提前竣工時，應征得乙方同意，并支付乙方因趕工采取的措施費用。每提前一天，甲方支付乙方元。
3．2 甲方未按約定提供圖紙及開工條件而影響工期的，工期相應順延。
3．3 由于甲方變更設計或增加工程量，以及提出增加設計范圍以外的工程項目，造成工期延誤，甲方承擔責任，工期相應順延。
3．4 甲方不按時提供材料或中間工程驗收不及時造成停工和誤工，工期相應順延。
3．5 甲方現(xiàn)場工程師指令有誤或不及時，延誤工期，工期相應順延。
3．6 甲方未按合同約定支付工程預付款、進度款，影響施工正常進行，工期相應順延。
3．7 因乙方責任，不能按期開工或中途無故停工，影響工期，工期不順延。
3．8 由于工程質(zhì)量原因返工、乙方承擔責任，且工期不順延
3．9 乙方預算少算、漏算所產(chǎn)生的增加項目，導致工期延誤由乙方負責，工期不順延。
3．10 非乙方原因造成的停電、停水、停氣及不可抗力因素影響，導致停工8小時以上（一周內(nèi)累計計算），工期相應順延。
4、
4、工程質(zhì)量檢查及驗收
4． 4． 1 工程質(zhì)量評定驗收標準的依據(jù)：
（1）施工圖紙、作法說明、設計變更；
(2)《建設裝飾裝修工程質(zhì)量驗收規(guī)范》（gb50210-xx）；
(3)《住宅裝飾裝修工程施工規(guī)范》（gb50327-xx）；
(4)《深圳市家庭裝飾裝修工程質(zhì)量驗收標準》；
4． 4． 2 過程驗收項目：基礎改造工程、水電線路改造工程（封閉前）、防水工程（鋪設瓷片前）、吊頂工程（涂料前）、門窗工程（油漆前）、細木工程（油漆前）；
⒋ 3 甲乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續(xù)。當工程具備覆蓋、遮蓋條件或達到中間驗收標準（如水管及電線管的鑿槽暗敷恢復工作），乙方自檢，并于48小時前通知甲方參加，驗收合格；甲方或甲方代表在驗收記錄上簽字后，方可進行隱蔽和繼續(xù)施工；工程質(zhì)量符合規(guī)范要求，甲方或甲方代表不在驗收記錄上簽字，可視為甲方已經(jīng)批準，乙方可進行隱蔽和繼續(xù)施工；甲方或甲方代表不參加隱蔽工程和中間工程驗收，乙方可自行驗收，可視為甲方已經(jīng)批準。因甲方不正確糾正或其他非乙方原因引起的經(jīng)濟支出，由甲方承擔。若甲方要求復驗時，乙方應按要求辦理復驗；若復驗合格，甲方應承擔復驗費用，由此造成的停工，工期順延；若復驗不合格，其復驗及返工費用由乙方承擔，且工期不順延。
4． 4． 4 由于甲方提供的材料、設備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量，其返工費用由甲方承擔。由于乙方施工質(zhì)量問題造成材料、設備的損壞，其返工費用由乙方承擔。
4． 4． 5 施工中甲方直接發(fā)包的工程完工時，必須由甲、乙方及包方直接發(fā)包的施工方三方及時對工程質(zhì)量進行驗收。若質(zhì)量不合格，責任由直接發(fā)包的施工方承擔。
4． 4． 6 甲方直接發(fā)包的工程遇交叉作業(yè)時，甲方和乙方直接發(fā)包的施工方應對各自的工程質(zhì)量負責，若發(fā)生質(zhì)量問題，由責任方承擔。
4． 4． 7 工程竣工后，乙方應通知甲方驗收，甲方自接到驗收通知日內(nèi)組織驗收，并辦理驗收、移交手續(xù)。如甲方在規(guī)定時間內(nèi)不能組織驗收，需及時通知乙方，另定驗收日期。
4．8 工程竣工后，甲方未經(jīng)驗收擅自使用，視為甲方驗收合格。
4．9 驗收合格項目，雙方簽字確認；不合格項目限期整改，另行驗收，直至合格為止。
5、材料設備的供應
5． 5． 1 甲方按雙方約定的《甲方供應材料設備一覽表》（見附表）供應材料設備，若甲方提供的材料與《甲方提供材料設備一覽表》不符時，由甲方承擔相應責任。甲方供應的材料設備應按時供應到現(xiàn)場。
5．2 甲乙雙方應對各自負責供應的材料設備，提供產(chǎn)品合格證明；若材料設備不符合質(zhì)量要求，各自承擔由此發(fā)生的費用。
5．3 由甲方供應的材料、設備發(fā)生了質(zhì)量問題或規(guī)格差異，對工程造成的損失，責任由甲方承擔。
5．4 甲方供應的材料，經(jīng)乙方驗收后，由乙方負責保管，甲方應支付材料價款的%保管費。由乙方保管不當造成的損失，由乙方負責賠償。
5．5 甲方供應的材料由乙方提貨的，甲方應將提貨手續(xù)移交給乙方，由甲方承擔運輸費用。
⒌ 6凡由乙方采購的材料、設備，如不符合質(zhì)量要求或規(guī)格有差異，應禁止使用。若已使用，對工程造成質(zhì)量問題及由此發(fā)生的損失由乙方承擔。
⒌ 7 乙方采購材料如不符合質(zhì)量要求，致使室內(nèi)甲醛等有害物質(zhì)濃度含量超標，造成環(huán)境污染，由乙方承擔責任并賠償其損失。甲方供應的材料如不符合質(zhì)量要求，致使室內(nèi)甲醇等有害物質(zhì)濃度含量超標，造成環(huán)境污染，由甲方承擔其責任。
5.8 5.8 甲方供應材料，乙方有義務事先告知甲方準確的材料用量及符合施工條件的材料
否則造成的損失由乙方承擔。若甲方不予采納而造成工程質(zhì)量問題及材料的浪費，由甲方負責。
6、工程變更
6．1 甲方變更設計，應在該項目工程施工前7天向乙方發(fā)出書面通知。
6．2 所有的設計變更和工程量的增減，甲方必須辦理簽字確認手續(xù)，否則乙方有
權拒絕變更。
6．3 因甲方設計變更，造成乙方返工需要的全部追加合同價款和相應損失均由甲
方承擔，并相應順延工期。
6．4由于設計變更，造成乙方已購材料積壓，應由甲方負責處理，并承擔全部處理費用。
6．5 乙方按變更通知進行變更，并于3天內(nèi)，提出變更價款報告的完整資料。甲方收到變更價款報告后3天內(nèi)予以簽認，或提出異議。如甲方無正當理由不簽認，變更價款報告自送達之日3天后自行生效。
6．6 乙方接到變更通知后，可按下列方法提出變更價格，送甲方或甲方代表批準后調(diào)整合同價款：
⑴ 合同附件工程預算書中已有適用于變更工程的價格，按合同附件已有的價格變更合同價款；
⑵ 合同附件工程中預算書中只有類似于變更工程的價格，可以此作為基礎確定變更價格，變更合同價款。
⑶ 合同附件預算書中沒有適用和類似變更工程的價格，甲乙雙方協(xié)商，確定變更價格。
6．7 乙方根據(jù)現(xiàn)場實際情況提出合理建議涉及到變更設計和對原定材料的更換，以及增加工程量，必須經(jīng)甲方或甲方代表批準，并簽字確認。未經(jīng)甲方批準簽字，乙方擅自變更設計或?qū)υú牧细鼡Q，甲方有權不認可，發(fā)生的全部費用由乙方承擔，且工期不順延。
6．8 對于甲方提出的不可行的設計變更，乙方有義務事先告知甲方將由此產(chǎn)生的質(zhì)量問題及后果，否則造成的損失由乙方承擔。若甲方強行進行設計變更，從而造成工程質(zhì)量問題，由甲方承擔。
6．9 甲方不得隨意取消合同承包內(nèi)容的施工項目，若取消的施工項目造價超過合同預算總價的25%時，需征得乙方同意，并向乙方支付取消該項目的預期利潤，本工程預測利潤率為 %
7、工程價款及結(jié)算
7．1 雙方商定本合同價款采用第 種：
⑴ 固定價格，即價格一次包死，結(jié)算時不做任何調(diào)整；
⑵ 固定價格加 %包干風險系數(shù)計算，包干風險包括
⑶ 實際價格：竣工結(jié)算時，合同內(nèi)項目按照已簽訂合同的預算單價計算；變更及增加項目的單價，按6 .6條款的約定辦理，工程量按實結(jié)算。
7.2雙方按國家和本市有關主管部門現(xiàn)行規(guī)定，在合同生效后，甲方按下表約定分（ ）次向乙方支付工程款，尾款一次結(jié)清。
撥付工程式款時間
（工程進度）
占合同價款比例
（%）
金 額
（萬元）
備 注
7．3工程竣工驗收后，乙方提出工程結(jié)算并將有關資料送交甲方。甲方自接到上述資料 天內(nèi)審查完畢，到期未提出異議，視為同意，并在7天內(nèi)，結(jié)清尾款。
7．4 設計變更增加價款在工程款同期結(jié)算款中支付。
7．5 結(jié)清尾款后，乙方按工程結(jié)算款額開具發(fā)票。
8、索賠
8．1甲方因未按合同約定提供施工所需條件、支付工程款、順延工期或其他非乙方原因造成乙方經(jīng)濟損失，乙方可依照合同有關條款進行索賠。
8．2 乙方未按合同約定交付裝飾產(chǎn)品或未全面履行合同約定的全部義務而造成甲方經(jīng)濟損失，甲方可依照合同有關條款進行索賠。
8．3 索賠程序
⑴ 索賠事件發(fā)生7天內(nèi)，索賠方向被索賠方發(fā)出索賠的通知書；
⑵ 索賠方在發(fā)出索賠意向后7天內(nèi)，向被索賠方提交全部和詳細的索賠資料；
⑶ 被索賠方在接到索賠資料后7天內(nèi)給予書面答復或要求索賠方進一步補充索賠理由和證據(jù)。被索賠方在7天內(nèi)未作答復，則視為該項索賠已被認可。
9、安全生產(chǎn)和防火
⒐ 1甲方提供的施工圖紙或作法說明，應符合《中華人民共和國消防條例》和有關防火設計規(guī)范。
⒐ 2 乙方在施工期間應嚴格遵守《建筑安裝工程安全技術規(guī)程》、《建筑安裝工程安全操作規(guī)程》、《中華人民共和國消防條例》和其他相關的法規(guī)、規(guī)范。
⒐ 3由于甲方提供的圖紙或作法說明，違反有關安全操作規(guī)程、消防條例和防火設計規(guī)范，乙方有權拒絕施工。若甲方強制要求乙方施工，導致發(fā)生安全或火災事故，甲方應承擔由此產(chǎn)生的一切經(jīng)濟損失。由乙方負責設計的圖紙或作法說明，違反有關安全操作規(guī)程、消防條例和防火設計規(guī)范，導致發(fā)生安全或火災事故，乙方應承擔由此產(chǎn)生的一切經(jīng)濟損失。
⒐ 4由于乙方在施工生產(chǎn)過程中違反有關安全操作規(guī)程和消防條例，導致發(fā)生安全或火災事故，乙方應承擔由此引發(fā)的一切經(jīng)濟損失。
10、違約責任
10．1 甲方或乙方未按本協(xié)議條款約定內(nèi)容履行自己的各項義務致使合同無法履行，應承擔相應的違約責任，包括支付違約金，賠償因其違約給對方造成的損失。
10．2 由于甲方原因?qū)е轮型就９?，甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失。每停工或窩工一天，甲方支付乙方元。甲方不按合同的約定撥付工程款，每拖延一天，按應付款額的 %支付滯納金。
10．3 由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方 元違約金。
10．4 乙方應妥善保護甲方提供的設備及現(xiàn)場堆放的家具、陳設和工程成品，如造成損失，應照價賠償。
1、保修
11．3 施工質(zhì)量問題和乙方提供材料原因造成的損壞，由乙方保修。
11．4 由于甲方提供的材料質(zhì)量問題、人為造成的損壞和不可避免的因素造成的損壞不在保修范圍內(nèi)。
11．5 在保修期內(nèi)，乙方工程質(zhì)量原因造成的其他財產(chǎn)損失，由乙方按當時市場價格全額賠償。
2、爭議
12．1 本合同履行期間，雙方發(fā)生爭議時，在不影響工程進度的前提下，雙方可采取協(xié)商解決。
12．2 協(xié)商不成可通過 進行調(diào)解；
12．3 當事人不愿意通過協(xié)商、調(diào)解解決或者協(xié)商調(diào)解不成時，雙方可選擇下列任何一種方式解決：
□ 向仲裁委員會申請仲裁；
□ 向深圳市（區(qū)）人民法院起訴。
3、合同解除和終止
13．1 有下列情形之一的，可以解除合同：
⑴ 甲乙雙方協(xié)商一致；
⑵ 因不可抗力致使合同無法履行；
⑶ 因一方違約致使合同無法履行；
13. 2 甲乙方履行完本合同全部義務，工程已辦理交付手續(xù)，工程竣工結(jié)算價款支付完畢，本合同即告終止（但本合同保修及爭議解決條款除外）。
4、附則
14.1 本合同正本兩份，雙方各執(zhí)一份。副本 份，甲方執(zhí)份，乙方執(zhí) 份。均具同等法律效力。
14. 2 附件
⑴ 施工圖紙或作法說明
⑵ 工程項目一覽表
⑶ 工程項目預算書
⑷ 甲方供應材料設備清單
5、補充條款
發(fā) 包 人： 承 包 人 ：
發(fā)包人代表： 承包人代表：
地 址： 地 址 ：
電 話： 電 話：
郵 編： 郵 編 ：
開 戶 銀 行： 開 戶 銀 行：
帳 號 ： 帳 號 ：
年 月 日 年 月 日
附件
（4）
工程甲方供應材料設備清單
序 號
材料或設備
名 稱
規(guī) 格
型 號
單 位
數(shù) 量
數(shù)
量
單 價
供 應
時 間
送 達
地 點
備 注
第5篇 裝飾裝修合同
閱讀小貼士：本篇共計1591個字，預計看完需要4分鐘，共有128位用戶收藏，24人推薦！
甲方（物業(yè)管理單位）：_________聯(lián)系電話：_________
乙方（裝修人）：_________聯(lián)系電話：_________
丙方（裝修施工單位）：_________聯(lián)系電話：_________
為了規(guī)范小區(qū)住宅室內(nèi)裝飾裝修（以下簡稱裝修）活動及管理行為，維護小區(qū)正常秩序和公共利益，根據(jù)國家《物業(yè)管理條例》、建設部《住宅室內(nèi)裝飾裝修管理辦法》等相關法規(guī)，對本小區(qū)_________棟_________房裝修管理服務事宜，達成本協(xié)議。
一、裝修項目或方案（可加附頁）
二、裝修期限
裝修期限為________年____月____日至________年____月____日。如超期裝修，乙方應與甲方續(xù)簽住宅室內(nèi)裝飾裝修管理協(xié)議。
三、裝修禁止行為
1、破壞或擅自改動建筑主體和承重結(jié)構(gòu)；
2、擅自增加樓面荷載；
3、在承重墻上穿洞或擴大承重墻上原有的門窗尺寸，拆除連接陽臺的墻體；
4、將廳、房、陽臺改為衛(wèi)生間、廚房間，將雨水管用于排放生活污水；
5、破壞衛(wèi)生間、廚房的地面防水層；
6、違法搭建建筑物、構(gòu)筑物；
7、破壞或擅自改變住宅外觀，擅自在非承重墻上開門窗；
8、擅自改動、接駁燃氣管道設施和公共管線；
9、占用、損壞或者擅自變動物業(yè)共有部位、共有設施設備；
10、其他影響建筑結(jié)構(gòu)和使用安全的行為。
四、裝修管理規(guī)定
1、裝修施工人員進入小區(qū)需佩帶《裝修出入證》，并接受甲方人員的查驗。乙方向甲方申領裝修施工人員《裝修出入證》_________個，交納押金_________元/個共_________元。
2、裝修施工人員一般不允許在裝修住宅室內(nèi)內(nèi)住宿，如需留人看守施工現(xiàn)場，乙方應向甲方申報登記。
3、裝修施工作業(yè)應當遵守消防規(guī)定，作業(yè)現(xiàn)場至少配備2個滅火器。
4、施工時間為每天8：00-12：00、14：00-18：00，其余時段禁止施工。
5、裝修施工期間，丙方須對各種管道口采取保護措施，避免雜物進入管道造成堵塞。
6、甲方在履行管理職責時有權采取下列措施，乙方及丙方不得拒絕或阻礙：
（1）要求乙方或丙方提供有關資料；
（2）進入裝修現(xiàn)場進行檢查；
（3）制止違規(guī)裝修行為，要求停工或整改；
（4）向政府有關部門報告；
（5）采取_________措施；
五、室外設施及防盜門窗的安裝規(guī)定
1、室外各種設施如空調(diào)、太陽能熱水器等，應當安裝在建筑設計預定的位置，尺寸不得超出設計要求。如原設計未預定位置，則按照甲方指定的統(tǒng)一位置進行規(guī)范合理安裝?？照{(diào)機冷凝水應當接入管道內(nèi)，不得滴漏。
2、室外防盜門窗應按規(guī)定安裝，不得違反有關法規(guī)。
六、裝修材料與裝修垃圾的存放、清運與處置
1、裝修材料應存放于裝修住宅室內(nèi)內(nèi)，不得堆放在公共部位或公共場所，因裝卸需要暫時堆放的應盡快清理；不及時清理的，經(jīng)甲方通知后，乙方或丙方仍未做出適當安排的，甲方有權進行處置，處置費用可從乙方的裝修保證金中扣除。
2、裝修垃圾清運采用下列第_________種方式：
（1）自行清運。乙方或丙方必須于每天18：00前清運堆放在指定地點的裝修垃圾；未按時進行清運的，甲方將代其進行清運，清運費用按_________元/車（不足一車按一車計）從裝修保證金中扣除。
（2）委托甲方清運。乙方或丙方應在需清運垃圾前一天通知甲方，并將裝修垃圾用包裝物裝載或捆扎后放在指定地點；乙方或丙方須向甲方繳交裝修垃圾清運費_________元/車，不足1車按1車計。
七、裝修保證金及管理服務費用
1、本協(xié)議一經(jīng)簽訂，乙方即按下列標準向甲方交納裝修保證金：
【】住宅物業(yè)每戶_________元；
【】非住宅物業(yè)每戶_________元。
2、裝修工程完畢后，經(jīng)甲方檢查確認無違章裝修、無損害公共利益及其他業(yè)主利益行為的，甲方在驗收后_________天（不得超過30天）內(nèi)將裝修保證金退還乙方。
3、乙方按約定向甲方支付裝修服務費_________元。
八、其他約定
1、因裝修造成共用部位、共用設施設備損壞、共用管道堵塞、滲漏等，乙方應當立即組織修復；造成經(jīng)濟損失的，乙方應與受損人協(xié)商進行合理賠償。協(xié)商不成的，可申請仲裁或者提起訴訟。屬于丙方責任的，乙方可向丙方追償。
甲方（蓋章）：_________乙方：_________
負責人（簽名）：_________裝修人（簽名）：_________
________年____月____日________年____月____日
丙方（蓋章）：_________
負責人（簽名）：_________
________年____月____日
第6篇 裝飾裝修合同
閱讀小貼士：本篇共計2134個字，預計看完需要6分鐘，共有137位用戶收藏，25人推薦！
北京市家庭居室裝飾裝修工程施工合同
(2003版)
發(fā)包方(甲方)：
承包方(乙方)：
合 同 編 號:
北京市工商行政管理局監(jiān)制
二00四年三月修訂
使 用 說 明
1、本市行政區(qū)域內(nèi)的家庭居室裝飾裝修工程適用此合同文本。此版合同文本適用期至新版合同文本發(fā)布時止。
2、工程承包方(乙方)，應當具備工商行政管理部門核發(fā)的營業(yè)執(zhí)照，和建設行政主管部門核發(fā)的建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)證書。
3、甲、乙雙方當事人直接簽訂此合同的，應當一式兩份，合同雙方各執(zhí)一份；凡在本市各市場內(nèi)簽訂此合同的，應當一式三份(甲、乙雙方及市場主辦單位各執(zhí)一份)。
4、開工：雙方通過設計方案、首期工程款到位、工程技術交底等前期工作完成后，材料、施工人員到達施工現(xiàn)場開始運作視為開工。
5、竣工：合同約定的工程內(nèi)容(含室內(nèi)空氣質(zhì)量檢測)全部完成，經(jīng)承包方、監(jiān)理單位、發(fā)包方驗收合格視為竣工。
6、驗收合格：承包方、監(jiān)理單位、發(fā)包方在《工程竣工驗收單》上簽字蓋章或雖未辦理驗收手續(xù)但發(fā)包方已入住使用的，均視為驗收合格。
7、工期順延：是指非因乙方的責任導致工程進度受到影響后，工程期限予以相應延展。在工期順延的情況下，乙方不承擔違約責任。
粘貼印花稅票處
北京市家庭居室裝飾裝修工程施工合同協(xié)議條款
發(fā)包方(以下簡稱甲方)：
委托代理人(姓名)： 民族：
住所： 身份證號：
聯(lián)系電話： 手機號：
承包方(以下簡稱乙方)：
營業(yè)執(zhí)照號：
住所：
法定代表人： 聯(lián)系電話：
委托代理人： 聯(lián)系電話：
建筑資質(zhì)等級證書號：
本工程設計人： 聯(lián)系電話：
施工隊負責人： 聯(lián)系電話：
依照《中華人民共和國合同法》及其他有關法律、法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合本市家庭居室裝飾裝修的特點，甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上，就乙方承包甲方的家庭居室裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關事宜，達成如下協(xié)議：
第一條 工程概況
1.1工程地點：
1.2工程裝飾裝修面積:
1.3工程戶型:
1. 4工程內(nèi)容及做法(見報價單和圖紙)；
1.5工程承包，采取下列第 種方式:
(1)乙方包工、包全部材料(見附表三)。
(2)乙方包工、包部分材料，甲方提供其余部分材料(見附表二、三)。
1.6工程期限 日(以實際工作日計算);
開工日期 年 月 日;
竣工日期 年 月 日。
1. 7工程款和報價單
(1)工程款:本合同工程造價為(人民幣)
金額大寫:
(2) 報價單應當以《北京市家庭裝飾工程參考價格》為參考依據(jù)，根據(jù)市場經(jīng)濟運作規(guī)則，本著優(yōu)質(zhì)優(yōu)價的原則由雙方約定，作為本合同的附件。
(3) 報價單應當與材料質(zhì)量標準、制安工藝配套編制共同作為確定工程價款的根據(jù)。
第二條 工程監(jiān)理
若本工程實行工程監(jiān)理，甲方應當與具有經(jīng)建設行政主管部門核批的工程監(jiān)理公司另行簽訂《工程監(jiān)理合同》，并將監(jiān)理工程師的姓名、單位、聯(lián)系方式及監(jiān)理工程師的職責等通知乙方。
第三條 施工圖紙和室內(nèi)環(huán)境污染控制預評價計算書
3.1施工圖紙采取下列第 種方式提供：
(1)甲方自行設計的，需提供施工圖紙和室內(nèi)環(huán)境污染控制預評價計算書一式三份,甲方執(zhí)一份,乙方執(zhí)二份。
(2)甲方委托乙方設計的，乙方需提供施工圖紙和室內(nèi)環(huán)境污染控制預評價計算書一式三份，甲方執(zhí)一份，乙方執(zhí)二份。
3.2雙方提供的施工圖紙和室內(nèi)環(huán)境污染控制預評價計算書必須符合《民用建筑工程室內(nèi)環(huán)境污染控制規(guī)范》(gb50325-2001)的要求。
3.3雙方應當對施工圖紙和室內(nèi)環(huán)境污染控制預評價計算書予以簽收確認。
3.4雙方不得將對方提供的施工圖紙、設計方案等資料擅自復制或轉(zhuǎn)讓給第三方，也不得用于本合同以外的項目。
第四條 甲方工作
4.1開工三日前要為乙方入場施工創(chuàng)造條件,以不影響施工為原則。
4.2無償提供施工期間的水源、電源和冬季供暖。
4.3負責辦理物業(yè)管理部門開工手續(xù)和應當由業(yè)主支付的有關費用。
4.4遵守物業(yè)管理部門的各項規(guī)章制定。
4.5負責協(xié)調(diào)乙方施工人員與鄰里之間的關系。
4.6不得有下列行為：
(1)隨意改動房屋主體和承重結(jié)構(gòu)。
(2)在外墻上開窗、門或擴大原有門窗尺寸，拆除連接陽臺門窗的墻體。
(3)在室內(nèi)鋪貼一厘米以上石材、砌筑墻體、增加樓地面荷載。
(4)破壞廚房、廁所地面防水層和拆改熱、暖、燃氣等管道設施。
(5)強令乙方違章作業(yè)施工的其他行為。
4.7凡必須涉及4.6款所列內(nèi)容的，甲方應當向房屋管理部門提出申請，由原設計單位或者具有相應資質(zhì)等級的設計單位對改動方案的安全使用性進行審定并出具書面證明，再由房屋管理部門批準。
4.8施工期間甲方仍需部分使用該居室的，甲方則應當負責配合乙方做好保衛(wèi)及消防工作。
4.9參與工程質(zhì)量施工進度的監(jiān)督，參加工程材料驗收、隱蔽工程驗收、竣工驗收。
第五條 乙方工作
5.1施工中嚴格執(zhí)行施工規(guī)范、質(zhì)量標準、安全操作規(guī)程、防火規(guī)定，安全、保質(zhì)、按期完成本合同約定的工程內(nèi)容。
5.2嚴格執(zhí)行市建設行政主管部門施工現(xiàn)場管理規(guī)定：
(1)無房屋管理部門審批手續(xù)和加固圖紙，不得拆改工程內(nèi)的建筑主體和承重結(jié)構(gòu)，不得加大樓地面荷載，不得改動室內(nèi)原有熱、暖、燃氣等管道設施。
(2)不得擾民及污染環(huán)境，每日十二時至十四時、十八時至次日八時之間不得從事敲、鑿、刨、鉆等產(chǎn)生噪聲的裝飾裝修活動。
(3)因進行裝飾裝修施工造成相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏、停水、停電等,由乙方承擔修理和損失賠償?shù)呢熑巍?/p>
(4)負責工程成品、設備和居室留存家具陳設的保護。
(5)保證居室內(nèi)上、下水管道暢通和衛(wèi)生間的清潔。
(6)保證施工現(xiàn)場的整潔，每日完工后清掃施工現(xiàn)場。
5.3 通過告知網(wǎng)址、統(tǒng)一公示等方式為甲方提供本合同簽訂及履行過程中涉及的各種標準、規(guī)范、計算書、參考價格等書面資料的查閱條件。
第7篇 裝飾裝修合同
閱讀小貼士：本篇共計943個字，預計看完需要3分鐘，共有139位用戶收藏，10人推薦！
甲方：（以下簡稱甲方）
乙方：（以下簡稱乙方）
依照《經(jīng)濟合同法》及國家建設部、省市建委對建筑裝飾工程的有關規(guī)定，經(jīng)雙方協(xié)商簽定合同如下：
一、工程概況及承包方式
1、工程名稱：
2、工程地點：
3、工程承包方式：包工包料
4、工程概況：建筑面積 平方米。
二、工程裝修內(nèi)容
綜合樓室內(nèi)棚面、墻面、地面、電氣等裝飾工程
三、工程造價
工程造價以施工圖紙、甲方的使用要求及設計要求為依據(jù)；
工程造價為：￥ 元。（以甲方認定的單價為準，工程量竣工后以審計為準）
四、工程期限
工程開工日期：
工程竣工日期：
五、質(zhì)量要求
按國家建設部行業(yè)標準jgj73—91《建筑裝飾工程施工驗收規(guī)范》規(guī)定，及省、市建委、消防部門規(guī)定的標準執(zhí)行，工程質(zhì)量達到市優(yōu)。工程竣工后如出現(xiàn)質(zhì)量問題（竣工后甲方使用，人為造成的質(zhì)量問題除外），屬于乙方責任的，乙方無償保修，保修期為一年，終身維修。
六、付款方式
1、合同簽定后，甲方即付給乙方工程款總造價的
2、工程進展一半時，甲方即付給乙方工程款總造價的
3、工程竣工驗收合格后，甲方即付給乙方工程款總造價的
4、乙方剩余工程款作為質(zhì)保金 內(nèi)付清。
七、雙方責任
1、甲方：負責提供整個工程的使用、設計要求；提供現(xiàn)場使用的水、電位置；提供材料運輸通道、必要的材料堆放場地及原樓的設計圖紙；對裝修工程所涉及的配電系統(tǒng)、管道系統(tǒng)、給排水總閥位置應負責指明；施工場地要平整。
2、乙方：向甲方提供工程裝飾施工設計圖紙及工程報價。
八、其它事宜
經(jīng)甲乙雙方商定做出如下協(xié)議：
1、工程如遇特殊情況或不可抗力造成不能施工的，工期可順延；如發(fā)生違約所造成的一切損失，由違約方承擔。
2、本工程報價外的工程或工程項目的材質(zhì)、工藝發(fā)生變化時，需甲方認定綜合單價后，以“現(xiàn)場簽證形式”由甲方現(xiàn)場負責人簽字為準，并列入竣工決算追加當中。（如本工程報價外的工程已經(jīng)發(fā)生或工程項目的材質(zhì)、工藝發(fā)生變化時，甲方已認可，但甲方?jīng)]簽證的，其所發(fā)生的費用同樣生效。）
3、工程量發(fā)生變化時，按竣工后工程審計的工程量計算為準。
4、如甲方或乙方違約，而沒有按合同執(zhí)行的，可向上級主管部門或仲裁機構(gòu)申訴。
5、其它未盡事宜由雙方協(xié)商解決。
6、合同一式貳份，雙方簽字生效，各持貳份，并具有同等法律效力。
甲方單位名稱： 乙方單位名稱：
（蓋公章） （蓋公章）
法人代表： 法人代表：
委托代理人： 委托代理人：
年 月 日
第8篇 裝飾裝修合同
閱讀小貼士：本篇共計4056個字，預計看完需要11分鐘，共有275位用戶收藏，19人推薦！
甲方(發(fā)包方)：
乙方(承包方)：
第一條 工程概況
1.1 工程地點： ，住房結(jié)構(gòu)： ，施工面積 平方米。
1.2 工程造價：總價款： 元，大寫( 整)(詳見附表：裝修工程報價單)。經(jīng)雙方認可，變更施工內(nèi)容，變更部分的工程款按實另計。
1.3 本著雙方誠信、公開原則，同時為避免欺騙、隱瞞性行為發(fā)生，乙方鄭重承諾,乙方提供的標的物的價格為同期同質(zhì)最低價格,否則乙方自愿補償雙方合作總額價格差異的兩倍及甲方因此產(chǎn)生的全部損失。
1.4 工程期限 天;開工日期 年___月__日，竣工日期 年__月__日。
1.5 工程內(nèi)容及做法(見附件：裝飾裝修工程施工項目確認表、裝飾裝修工程內(nèi)容和做法一覽表)。
第二條 施工單位資格
2.1 乙方應當持有建設行政主管部門頒發(fā)的具有建筑裝飾裝修工程承包范圍的《建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)證書》。
2.2 乙方是經(jīng)過工商行政管理機關核準登記的企業(yè)法人，通過最近一次企業(yè)年檢，具有經(jīng)建設行政主管機關審定的從事民用建筑裝飾裝修工程的資質(zhì)，資質(zhì)等級符合本次施工的要求。乙方不具備營業(yè)資格或相應資質(zhì)的，甲方有權終止本合同，乙方應當立即返還甲方已支付的費用，并賠償損失。
第三條 工程監(jiān)理
若本工程實行工程監(jiān)理，甲方與監(jiān)理公司另行簽訂《工程監(jiān)理合同》，并將監(jiān)理工程師的姓名、單位、聯(lián)系方式及監(jiān)理工程師的職責等通知乙方。
第四條 施工圖紙
4.1雙方商定施工圖紙采取下列第 種方式提供：
(1)甲方自行設計并提供施工圖紙，交圖時間為 年___月___日，圖紙一式 份，甲方、乙方、施工隊各執(zhí) 份。
(2)甲方委托乙方設計施工圖紙，圖紙一式 份交甲方，設計費由甲方支付(此費用包含在工程價款內(nèi))。
4.2 雙方提供的施工圖紙和室內(nèi)環(huán)境污染控制預評價計算書必須符合相應國家標準。
4.3 雙方應當對施工圖紙和室內(nèi)環(huán)境污染控制預評價計算書予以簽收確認。4.4 施工圖紙經(jīng)雙方蓋章有效。
第五條 保密
5.1 甲、乙雙方同意對履行協(xié)議中的一切相關資料僅限于甲、乙雙方為履行本協(xié)議所使用，雙方及其雇員應對其所知悉的雙方商業(yè)秘密承擔保密義務，并承諾無論本協(xié)議因任何原因而解除，本保密義務繼續(xù)有效。
第六條 甲方權利義務
6.1 開工前 天，為乙方入場施工創(chuàng)造條件。全部騰空或部分騰空房屋，清除影響施工的障礙物;對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設應采取保護措施，以不影響施工為原則。乙方施工人員對甲方施工現(xiàn)場的物品應認真清點及保護，并且雙方簽訂“物品清單”。
6.2 提供施工期間的水源、電源，并說明使用注意事項。
6.3 負責協(xié)調(diào)施工隊與鄰里之間的關系。
6.4 禁止拆動室內(nèi)承重結(jié)構(gòu)，如需拆、改建筑的承重、非承重結(jié)構(gòu)或遷改廚、衛(wèi)位置及設備管線，應負責到有關部門辦理相應的審批手續(xù)。
6.5 參與對工程質(zhì)量、施工進度的監(jiān)督及對材料進場、工程竣工的驗收。
6.6 工程所在的物業(yè)管理部門所收施工押金及各項物業(yè)管理費用及施工期間水電費，由甲方交納(出入證除外)，乙方協(xié)助提供物業(yè)管理所需的相關材料。
6.7 未經(jīng)原設計單位或者具有相應資質(zhì)等級的設計單位提出設計方案，甲方不得變動建筑主體和承重結(jié)構(gòu)。
6.8 房屋裝飾裝修所產(chǎn)生的廢棄物不得亂倒亂放，甲方應當按照物業(yè)管理單位、房屋所在地居民委員會或者單位房屋管理部門規(guī)定的地點堆放。
第七條 乙方權利義務
7.1 施工中嚴格執(zhí)行國家《住宅裝飾裝修工程施工規(guī)范》，保證工程質(zhì)量，按期完成工程。
7.2 采取必要的安全防護和消防措施，保障作業(yè)人員和相鄰居民的安全，并承擔由此產(chǎn)生的所有責任。
7.3 保護好原居室室內(nèi)的家具和陳設，保證居室內(nèi)上、下管道的暢通。
7.4 家庭居室裝飾裝修所形成的各種廢棄物，應當按照有關部門指定的位置、方式和時間進行堆放及清運。嚴禁從樓上向地面或由垃圾道、下水道拋棄因裝飾裝修居室而產(chǎn)生的廢棄物及其他物品。
7.5 乙方設計師負責對甲方提供咨詢、設計、報價等相關服務。合同簽訂后，乙方執(zhí)行工程施工的代表人為乙方派出的項目經(jīng)理。甲方關于工程的相關事宜均應與乙方項目經(jīng)理聯(lián)系，以確保工程中的統(tǒng)一指揮和管理。
7.6 乙方自行采購或者向甲方推薦使用不符合國家標準的裝飾裝修材料，造成空氣污染超標的，造成損失的，依法承擔賠償責任。
7.7 因進行裝飾裝修施工造成相鄰房屋的管道堵塞、滲漏、停水、停電等，由乙方承擔修理和損失賠償?shù)呢熑巍?/p>
7.8 在居民居住的地域，十二時三十分至十四時三十分、十九時至次日七時之間，乙方不得從事產(chǎn)生噪聲的房屋裝飾裝修活動。
第八條 工程變更
8.1 為確保甲方工程質(zhì)量、工期及保修服務，合同簽訂后如有工程項目或施工方式的變更，須由雙方協(xié)商后簽署書面協(xié)議《裝飾裝修工程變更單》，同時調(diào)整相關工程費用及工期。
第九條 工程承包方式
9.1 雙方商定采取下列 方式承包工程：
(1)乙方包工、包全部材料(見附件：乙方提供裝飾裝修材料明細表);
(2)乙方包工、部分包料，甲方提供部分材料(見附件：甲方提供裝飾裝修材料明細表，乙方提供裝飾裝修材料明細表);
(3)乙方包工、甲方包全部材料(見附件：甲方提供裝飾裝修材料明細表)。
第十條 材料的提供
10.1 由甲方提供的材料、設備，其規(guī)格、質(zhì)量應符合設計要求。甲方應按時將材料、設備運到施工現(xiàn)場并通知乙方，雙方共同驗收并辦理交接手續(xù);若甲方未按時提供材料或材料的規(guī)格、質(zhì)量不符合設計要求，由此而延誤工期或影響工程質(zhì)量，責任由甲方承擔。
10.2 由乙方提供的材料、設備的，乙方應在材料、設備運到施工現(xiàn)場的時間提前通知甲方，雙方共同驗收;若乙方所供材料的品牌、規(guī)格、質(zhì)量與報價單不符，甲方有權選擇以下列方式之一處理，由此而延誤工期或影響工程質(zhì)量，責任由乙方承擔：
(1)甲方同意繼續(xù)使用的，乙方免收該材料和設備的費用;
(2)甲方不同意繼續(xù)使用的，乙方應當更換和重做，更換后的材料和設備費減半收取，原工期不變。
10.3 甲方確定材料品牌、規(guī)格、型號或價位標準，由乙方負責為甲方代購的，在材料運至施工現(xiàn)場并經(jīng)甲方驗收認定后方可使用。
10.4 乙方提供的材料和設備必須符合國家環(huán)保標準，包括但不限于完工后的室內(nèi)空氣質(zhì)量，輻射、照明和噪音強度等指標，使甲方達到安全居住、生活的目的。
10.5 乙方違反本條規(guī)定的，應當立即更換和重做，更換后的材料和設備不再收費，原工期不變。
第十一條 工期延誤
11.1 對以下原因造成竣工日期延誤，經(jīng)甲方確認，工期相應順延：
(1)工程量變化和設計變更;
(2)不可抗力;
(3)甲方未按時參加階段驗收而造成的停工;
(4)甲方同意工期順延的其他情況。
11.2 因甲方未按約定完成其應負責的工作而影響工期的，工期順延;因甲方提供的材料、設備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量的，返工費用由甲方承擔，工期順延。
11.3 甲方未按期支付工程款，合同工期相應順延。
11.4 因乙方供材或施工等原因不能按期完工的，工期不順延;因乙方原因造成工程質(zhì)量存在問題的，返工費用由乙方承擔，工期不順延。
第十二條 質(zhì)量標準
12.1 工程質(zhì)量
(1)乙方必須按照設計文件和國家現(xiàn)行的技術標準、規(guī)范進行施工;
(2)乙方所承包的工程，必須全部達到國家現(xiàn)行的工程質(zhì)量驗收標準，工程驗收合格率達到100%;凡因乙方原因造成的施工質(zhì)量不合格的工程，乙方應在甲方規(guī)定的時間內(nèi)無償返工，達到工程質(zhì)量驗收標準。返工后仍達不到的，由乙方承擔違約責任。
12.2 施工過程中雙方對工程質(zhì)量發(fā)生爭議時，由雙方同意向房屋所在地的工程質(zhì)量檢測機構(gòu)鑒定，所需費用及因此造成的損失，由責任方承擔。雙方均有責任，由雙方根據(jù)其責任分別承擔。
第十三條 工程驗收
13.1 雙方約定在施工過程中分下列四個階段對工程質(zhì)量進行驗收：
(1)材料驗收;
(2)水、電管線，防水層及吊頂基層等隱蔽工程驗收;
(3)油漆、面層涂料施工前驗收;
(4)竣工驗收。
13.2 工程質(zhì)量驗收
(1)本工程以施工圖紙、做法說明、設計變更的內(nèi)容進行質(zhì)量檢查及驗收為依據(jù);
(2)甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續(xù)。甲方不按時參加隱蔽工程和中間工程驗收，乙方可自行驗收，甲方應予以承認。若甲方要求復驗時，乙方應按要求辦理復驗。若復驗合格，甲方應承擔復驗費用，若復驗不合格，其復驗費用及返工費用由乙方承擔，工期也予順延;
(4)由于甲方提供的材料，設備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量，其返工費用由甲方承擔，工期順延;
(5)乙方應提前 天通知甲方進行各階段驗收，各階段驗收合格后應填寫工程驗收單;
(6)若甲方接到通知后，未按時參加驗收，乙方有權停工等待，由此給乙方造成的工期延誤及其它損失均由甲方承擔。
第十四條 保修
14.1 工程竣工驗收合格并結(jié)清工程余款后，乙方向甲方辦理移交手續(xù)，并填寫工程保修單。
14.2 工程的最低保修期限為二年，有防水要求的廚房、衛(wèi)生間和外墻面的防滲漏為五年。保修期自室內(nèi)裝飾裝修工程竣工驗收合格之日起計算。
第十五條 工程款支付方式
15.1 雙方約定按下列第 種方式支付工程款：
(1)本合同簽訂后，開工前 日，甲方支付相當于總價款 %的工程款;
(2)完成 %的工程量之日后的 日內(nèi)，甲方支付總價款 %的工程款;
(3)竣工驗收后 日內(nèi)，甲方支付總價款 %的工程款;
(4)竣工驗收合格后，甲方有權留取相當于工程總價款的 %的保修基金?？⒐を炇蘸细窈?年內(nèi)沒有發(fā)生工程質(zhì)量問題的，甲方應將保修基金全額退還乙方。
15.2 因變更施工內(nèi)容導致總價款增減的，甲方在竣工驗收合格之日支付或收取增、減部分的款項。
第十六條 違約責任
16.1 合同簽訂后，合同任何一方解除合同或違約造成合同無法履行的，應及時通知另一方，經(jīng)雙方協(xié)商同意后，可辦理終止或延期履行合同手續(xù)，違約方應向守約方支付工程造價 %的違約金;若因此造成損失的，違約方應予以賠償。
16.2 工程未驗收合格或未結(jié)清尾款而未移交，甲方使用或擅自動用工程成品的，工程視為合格。
16.3 甲方未按期支付工程款的，乙方有權停工，每延誤一日向乙方支付工程總造價 ‰的違約金。
16.4 由于乙方原因，工程質(zhì)量達不到雙方約定的質(zhì)量標準，乙方負責修理，所需修理費用由乙方承擔，工期不予順延。
16.5 因不可抗力導致本合同無法繼續(xù)履行時，雙方協(xié)調(diào)一致可終止本合同。不可抗力是指不能預見、不能克服、不可避免的情況。發(fā)生不可抗力，雙方互不承擔違約責任。
第十七條 附則
17.1 本合同簽訂后工程不得轉(zhuǎn)包。
17.2 本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，具有同等的法律效力。經(jīng)雙方蓋章有效。
17.3 雙方在履行本合同中產(chǎn)生的糾紛，應友好協(xié)商解決，不能協(xié)商解決的，提交房屋所在地法院裁決。
17.4 本合同除要求手寫項外，手工涂改，增減條款均視為無效。
甲方(蓋章)： 乙方(蓋章)：
委托代理人： 委托代理人(簽字)：
第9篇 裝飾裝修合同
閱讀小貼士：本篇共計2667個字，預計看完需要7分鐘，共有183位用戶收藏，25人推薦！
委托方（甲方）：
承接方（乙方）：
工程項目：
甲、乙雙方經(jīng)友好洽談和協(xié)商，甲方?jīng)Q定委托乙方進行居室裝潢。為保證工程順利進行，根據(jù)國家有關法律規(guī)定，特簽訂本合同，以便共同遵守。
第一條：工程概況
1、工程地址：________________
2、居室規(guī)格：房型______層（式）______室______廳______廚______衛(wèi)，總計施工面積______平方米。
3、施工內(nèi)容：詳見本合同附件（一）《家庭裝潢施工內(nèi)容單》和施工圖。
4、委托方式：____________
5、工程開工日期：______年______月______日
6、工程竣工日期：______年______月______日
工程總天數(shù)：________天
第二條：工程價款
工程價款（金額大寫）_________元，詳見本合同附件（二）《家庭裝潢工程材料預算表》。
1、材料款__________元；
2、人工費__________元；
3、設計費__________元；
4、施工清運費__________元；
5、搬卸費__________元；
6、管理費__________元；
7、其他費用（注明內(nèi)容）______________元。
第三條：質(zhì)量要求
1、工程使用主要材料的品種、規(guī)格、名稱，經(jīng)雙方認可。
2、工程驗收標準，雙方同意參照國家的相關規(guī)定執(zhí)行。
3、施工中，甲方如有特殊施工項目或特殊質(zhì)量要求，雙方應確認，增加的費用，應另簽訂補充合同。
4、凡由甲方自行采購的材料、設備，產(chǎn)品質(zhì)量由甲方自負；施工質(zhì)量由乙方負責。
5、甲方如自聘工程監(jiān)理，須在工程開工前通知乙方，以便于工作銜接。
第四條：材料供應
1、乙方須嚴格按照國家有關價格條例規(guī)定，對本合同中所用材料一律實行明碼標價。甲方所提供的材料均應用于本合同規(guī)定的裝潢工程，非經(jīng)甲方同意，不得挪作他用。乙方如挪作他用，應按挪用材料的雙倍價款補償給甲方。
2、乙方提供的材料、設備如不符合質(zhì)量要求，或規(guī)格有差異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的損失均由乙方負責。
3、甲方負責采購供應的材料、設備，應該是符合設計要求的合格產(chǎn)品，并應按時供應到現(xiàn)場。如延期到達，施工期順延，并按延誤工期處罰。按甲方提供的材料合計金額的10%作為管理費支付給乙方。材料經(jīng)乙方驗收后，由乙方負責保管，由于保管不當而造成損失，由乙方負責賠償。
第五條：付款方式
1、合同一經(jīng)簽訂，甲方即應付100%工程材料款和施工工費的50%;當工期進度過半（年月日），甲方即第二次付施工工費的40%。剩余10%尾款待甲方對工程竣工驗收后結(jié)算。（注：施工工費包括人工費）。
甲方在應付款日期不付款是違約行為，乙方有權停止施工。驗收合格未結(jié)清工程價款時，不得交付使用。
2、工程施工中如有項目增減或需要變動，雙方應簽訂補充合同，并由乙方負責開具施工變更令，通知施工工地負責人。增減項目的價款，當場結(jié)清。
3、甲方未按本合同規(guī)定期限預付工程價款的，每逾期一天按未付工程價款額的1%支付給乙方。
4、甲方在居室裝潢中，如向銀行按揭，須將按揭的憑證及相關文件（復印件）交給乙方。
第六條：工程工期
1、如果因乙方原因而延遲完工，每日按工費的1%作為違約金罰款支付給甲方，直至工費扣完為止。如果因甲方原因而延遲完工，每延遲一日，以裝潢工程價款中人工費的1%作為誤工費支付給乙方元。
2、由甲方自行挑選的材料、設備，因質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量和工期，其返工費由甲方承擔，由于乙方施工原因造成質(zhì)量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不變。
3、在施工中，因工程質(zhì)量問題、雙方意見不一而造成停工，均不按誤工或延遲工期論處，雙方應主動要求有關部門調(diào)解或仲裁部門協(xié)調(diào)、處理，盡快解決糾紛，以繼續(xù)施工。
4、施工中如果因甲方原因要求重新返工的，或因甲方更改施工內(nèi)容而延誤工期的，均需簽證，甲方須承擔全部施工費用，如因乙方的原因造成返工，由乙方承擔責任，工期不變。
5、施工中，甲方未經(jīng)乙方同意，私自通知施工人員擅自更改施工內(nèi)容所引起的質(zhì)量問題和延誤工期，甲方自負責任。
第七條：工程驗收
1、工程質(zhì)量驗收，除隱蔽工程需分段驗收外，待工程全部結(jié)束后，乙方組織甲方進行竣工驗收。雙方辦理工程結(jié)算和移交手續(xù)。
2、乙方通知甲方進行工序驗收及竣工驗收后，甲方應在三天內(nèi)前來驗收，逾期視為甲方自動放棄權利并視為驗收合格，如有問題，甲方自負責任。甲方自行搬進入住，視為驗收合格。
3、甲方如不能在乙方指定時限內(nèi)前來驗收，應及時通知乙方，另定日期。但甲方應承認工序或工程的竣工日期，并承擔乙方的看管費和相關費用。
第八條：其他事項
1、甲方責任
1）必須提供經(jīng)物業(yè)管理部門認可的房屋平面圖及水、電、氣線路圖，或由甲方提供房屋平面圖及水、電、氣線路圖，并向乙方進行現(xiàn)場交底。
2）二次裝飾工程，應全部騰空或部分騰空房屋，清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設物等，須采取必要的保護措施，均需與乙方辦理手續(xù)和承擔費用。
3）如確實需要拆、改原建筑物結(jié)構(gòu)或設備、管線，應向所在地房管部門辦理手續(xù)，并承擔有關費用。施工中如需臨時使用公用部位，應向鄰里打好招呼。
2、乙方責任
1）應主動出示企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、會員證書或施工資質(zhì)；經(jīng)辦業(yè)務員必需有法人代表的委托證書。
2）指派一名工作人員為乙方工地代表，負責合同履行，并按合同要求組織施工，保質(zhì)保量地按期完成施工任務。
3）負責施工現(xiàn)場的安全，嚴防火災、佩證上崗、文明施工，并防止因施工造成的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等事故發(fā)生而影響他人。萬一發(fā)生，必需盡快負責修復或賠償。
4）嚴格履行合同，實行信譽工期，如果因延遲完工，如脫料、窩工或借故誘使甲方墊資，舉查后均按違約論處。
5）在裝潢施工范圍內(nèi)承擔保修責任，保修期自工程竣工甲方驗收入合格之日算起，為12個月。
第九條：違約責任
合同生效后，在合同履行期間，擅自解除合同方，應按合同總金額的5%作為違約金付給對方。因擅自解除合同，使對方造成的實際損失超過違約金的，應進行補償。
第十條：爭議解決
本合同履行期間，雙方如發(fā)生爭議，在不影響工程進度的前提下，雙方應協(xié)商解決。當事人不愿通過協(xié)商解決，或協(xié)商解決不成時，可以按照本合同約定向人民法院提起訴訟。
第十一條：合同的變更和終止
1、合同經(jīng)雙方簽字生效后，雙方必需嚴格遵守。任何一方需變更合同的內(nèi)容，應經(jīng)雙方協(xié)商一致后重新簽訂補充協(xié)議。如需終止合同，提出終止合同的一方要以書面形式提出，應按合同總價款的10%交付違約金，并辦理終止合同手續(xù)。
2、施工過程中任何一方提出終止合同，須向另一方以書面形式提出，經(jīng)雙方同意辦理清算手續(xù)，訂立終止合同協(xié)議后，可視為本合同解除。
第十二條：合同生效
1、本合同和合同附件向雙方蓋章，簽字后生效。
2、補充合同與本合同具有同等的法律效力。
3、本合同（包括合同附件、補充合同）一式份，甲乙雙方各執(zhí)份。
甲方（業(yè)主）：乙方：
（簽章）（簽章）
住所地址：企業(yè)地址：
郵政編碼：郵政編碼：
工作單位：法人代表：
委托代理人：委托代理人：
電話：電話：
簽約地址：簽約日期：
第10篇 裝飾裝修合同
閱讀小貼士：本篇共計1281個字，預計看完需要4分鐘，共有251位用戶收藏，19人推薦！
委托人(甲方)：
住址：
設計人(乙方)：
設計證書等級：
住址：
甲方因____________________項目的裝飾裝修工程需要，特委托乙方進行該設計工作，為明確雙方的權利義務，結(jié)合本工程的具體情況，簽訂本協(xié)議，供雙方遵照執(zhí)行。
一、設計工程概況
1、工程名稱：
2、工程地點：
3、工程范圍：
4、承包方式：
二、工程步驟
1、設計期限：
設計期限暫定為_________天，從乙方收到甲方支付的定金后開始計算，乙方完成_____設計圖紙并交付給甲方時截止。因甲方變更設計要求或遲延答復，其耽誤的時間應從合同約定的設計期限中相應扣除。
2、設計流程：
(1)甲、乙雙方簽訂本合同時，同時支付設計款的______%，作為定金。乙方收到定金后______天內(nèi)，向甲方提交裝修設計方案圖及平面功能定位圖，如乙方未提交裝修設計方案圖及平面功能定位圖，則雙倍向甲方返還定金。
(2)甲、乙雙方初步確定平面方案及初步確定設計概念后，同時支付首期設計費______元，乙方收到設計費后______天內(nèi)，向甲方提交較詳細裝修設計方案。
(3)甲方確認立面方案、天花方案即支付第二期設計費______元，乙方收到二期設計費后______天內(nèi)，向甲方提交詳細裝修施工圖及效果圖。
(4)甲方簽字確認設計施工圖后即支付第三期設計費______元，乙方向甲方提供_____正式設計施工圖紙。
(5)工地開工后，設計師配合施工隊現(xiàn)場指導并對業(yè)主提供材料及工程質(zhì)量咨詢服務。
三、甲方職責
1、甲方應按合同規(guī)定及時支付設計費。
2、甲方應將設計要求簡明扼要的告知乙方，若甲方中途需要對所提供資料作較大修改，造成乙方設計返工，除雙方需協(xié)商簽訂補充合同(或另訂合同)，重新明確有關條款外，甲方應按乙方所耗工作量向乙方支付相應的費用。
四、乙方職責
1、乙方須按合同規(guī)定的時間提交設計圖紙。
2、乙方應本著認真負責的精神，按照甲方的要求完成設計，并不得對甲方的要求進行較大修改，除非必要，應與甲方協(xié)商。
3、若甲方未能按時支付設計費，乙方有權拒絕甲方提出的下一步工作要求。
五、設計費金額與支付
1、設計費總額：人民幣____________元。
2、支付時間：
(1)雙方簽訂委托設計合同時，甲方即應向乙方支付定金，即人民幣____________元;
(2)甲方支付第一期的設計費即人民幣____________元;
(3)甲方支付第二期的設計費即人民幣____________元;
(4)甲方支付第三期的設計費即人民幣____________元;
六、違約責任和爭議解決
1、甲方在乙方提供有關設計圖紙后，未在合同規(guī)定的期限內(nèi)支付設計費，或乙方無故延遲交付圖紙，均視為違反合同約定。逾期一日，處以設計費_______%的違約金。
2、合同生效后，任何一方無故要求提前終止或解除合同的，應支付定金的雙倍賠償給無過錯方。
3、甲、乙雙方在合同履行過程中，產(chǎn)生爭議，應協(xié)商解決。協(xié)商不成的，任何一方可向合同簽訂地、合同履行地法院起訴。
七、附則
1、本合同經(jīng)雙方簽字后生效，自雙方義務履行完畢后終止。合同一式________份，甲乙雙方各執(zhí)________份，交給建筑單位備案________份。
2、本合同未盡事宜，雙方協(xié)商解決，協(xié)商達成一致的，可簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等效力。
甲方：
代表人：
身份證號：
聯(lián)系方式：
合同簽訂地：
合同履行地：
簽訂時間：________年_______月_______日
乙方：
負責人：
身份證號：
聯(lián)系方式：
合同簽訂地：
合同履行地：
簽訂時間：________年_______月_______日
